建设工程设计合同
工程名称：****企共建助力乡村振兴项目红
庙*街道路修绩工程
工程地点：****省****市****区大良街道红岗社区
签订日期：****年*月**日
发包人：****市****区大良街道红岗股份经济合作
联合社
设计人：****
国家建设部制定
国家工商行政管理局
发包人（甲方）：****市****区大良街道红岗股份经济合作联合社
设计人（乙方）：****
发包人委托设计人承担****企共建助力乡村振兴项目红庙*街道路修绩工程
设计，经双方协商*致，签订本合同，共同执行。
第*条本合同签订依据
*.*《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程****
市场管理规定》。
*.*国家及地方有关建设工程****管理法规和规章。
*.*建设工程批准文件。
第*条设计依据
*.*发包人给设计人的委托书或设计中标文件
*.*发包人提交的基础资料
*.*设计人采用的主要技术标准是：国家、部、省、市的相关设计规范、规定及要求
第*条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不*致，则根据
如下优先次序来判断：
*.*合同书
*.*中介超市的相关资料
*.*投标书及标准规范
*.*发包人要求及委托书
第*条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容
项目名称：****企共建助力乡村振兴项目红庙*街道路修继工程
设计阶段：初步设计（如有需要）、施工图设计、出具设计变更
工作内容：包括本项目招标人所要求前提的设计、施工图设计、施工期配合服务、后
期采购咨询服务、专业设计配合服务以及配合完成审核竣工图，具体包括但不限于：市政
设计、绿化设计等，具体工作内容以招标人的要求为准。
第*条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
*份
有关规划、发包人等部门提供的设计要点
*份
现状地形图（电子文件）
地质勘察报告*份
*
第*条设计人在收到发包人书面通知的**日内提供成果文件（施工图*套）。
第*条费用
*.*根据《工程设计收费基价表》****年修订本，具体如下：
经双方*致商定，本项目设计费上限价为人民币*****.**元（大写：******
元整）。
最终设计费结算价收费基价以审定后的工程招标控制价为基数计算，按工程招标控制
**
价的*.*%计取。若服务费结算价高于或等于上限价的，最终按上限价结算。
*.*该费用包括本工程施工图设计及后续服务等工作（现场服务等）和由设计人支付
的所有税费，设计人为完成承包事务以及合同明示、暗示的所有责任、义务和风险费用。
未经委托人事先书面同意，委托人不再支付任何额外费用。
第*条支付方式
*.*乙方交付全部施工图后，甲方向乙方支付结算设计费的**%；
*.*竣工验收前*个工作日内，甲方向乙方付清余下结算设计费。
第*条设计工作，中途停止或者设计成果已经出来后，工程不实施的设计费结算
方式：
*.*合同签订后，因上级决策或其它客观原因造成本项目停建或终止实施且承包人未
开展设计工作的，发包人有权解除合同，设计人应退回发包人已支付的设计费。已开始设
计工作的，发包人按照已完成的实际工作量并按下列工程量比例表计算设计费，完成工作
量不足*半时，按该阶段设计费的*半支付设计费；超过*半时，按该阶段设计费的**%
支付。（如不需要初步设计，则该阶段的费用包含在施工图设计费中）
工程量比例表
| 方案设计（%） |
初步设计（%） |
施工图设计（%） |
| * |
* |
*** |
*.*若设计人已按发包人要求完成施工图设计，因发包人原因工程不再实施时，由设
计人提供该项目的造价文件经发包人确认，支付该项目合同价的**%，发包人不再支付该
项目余下的设计费。
*.*发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
第*条双方责任
**.*发包人责任
**.*.*发包人按本合同第*条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料
*
及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进
行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限**天以内，设计人按本合同第*条规定的
交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限**天以上时，设计人
有权要求重新商定提交设计文件的时间。
**.*.*发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料
作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、
重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付
相应设计费。
**.*.*在合同履行期间，属发包人责任发包人要求终止或解除合同，设计人未开始
设计工作的，不退还发包人已付的款项；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行
的实际工作量，不足*半时，按该阶段设计费的*半支付；超过*半时，按该阶段设计费
的全部支付。
**.*.*发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，
不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
**.*.*设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
**.*设计人责任
**.*.*设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第*
条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现*.*.*、*.*.*、*.*.*规定有关
交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。
**.*.*设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，设计人的初步设计经
上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，设计人不另行收费。由于设计人
设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设
计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额与实际损失部分设计费的数额相
等。
**.*.*由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误*天，应减收该项目应
收设计费的*分之*。
**.*.*设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论
负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件*年内
项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行施工前的设计交底，解决施工中的有关设计
*
问题、负责设计变更和参加施工中隐蔽工程验收、竣工验收。在*年内项目尚未开始施工，
设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商
定。
**.*.*违约责任
在履行合同过程中发生下列任何*种情况，均属设计人违约：
（*）设计人将设计任务转包，或者未经发包人同意私自分包；
（*）设计人未按照本合同规定的强制性技术标准、规范和规程进行设计，或未根据
勘察成果资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定工程建设材料或设备
生产厂、供应商；
（*）设计人未能按期提交设计文件（发包人同意延长期限的除外）；
（*）在收到发包人或咨询单位或上级主管部门提出的审查意见后，设计人未在专用
合同条款规定的期限内完成对设计文件的修改；
（*）因设计深度不够、资料不足以及设计质量低劣而被要求返工从而造成质量问题；
（*）设计人若未及时选派合格的设计代表进驻施工现场，或未能在发包人和设计人
约定的时间内给予答复、完成变更设计；
（*）因设计错误而造成*般质量事故；
（*）因设计错误而造成重大质量事故；
（*）因设计深度不够、资料不足或质量低劣并且未通过上级主管部门的审查；
（**）由于设计人的过失或责任引起本项目发生重大设计变更或较大设计变更，导致
施工工期拖延或者给发包人造成经济损失；
重大设计变更及较大设计变更的划分标准参照《公路工程设计变更管理办法》的规定
执行。
设计人发生上述违约情况时，发包人有解除合同，并可向设计人提出索赔，违约金和
索赔金额不高于本合同设计费的**%。
第**条保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何*方均不得对对方的资料及文件
擅自修改、复制或向第*人提供、转让或用于本合同项目外的项目。发包人所提供的电子
地形图属于专利产品，设计人在完成合同后应及时销毁。如发生以上情况，泄密方承担*
切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第**条争议解决
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决；如未能达成*致，
*
可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第*种方式解决：
*、提交****仲裁委员会仲裁；
*、依法向****区人民法院提起诉讼。
第**条合同生效及其他
**.*设计人应派驻代表到施工现场进行配合与解决有关问题，服务费已包含于设计
费中。
**.*设计人为本合同项目的服务至施工安装结束并验收备案为止。
**.*本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需
要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
**.*发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
**.*由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
**.*本合同双方签字盖章即生效，*式*份，发包人*份，设计人*份。
**.*双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
**.*双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具
有同等法律效力。
**.*未尽事宜，经双方协商*致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
*
(签署页）
委托方（发包人痕单位名称
承接方（设计人）单位名称
*
（盖章）****市****区大良街道红岗（盖章）****
股份经济合作联合社
法定代表人家
法定代表人：
（或授权人）（或授权人）
单位地址：吉林省长春市*道区林大路***号
电话：****-********
收款专户如下：
开户名称：****中山分公司
银行帐号：******************
开户行：兴业银行股份有限公司中山小榄
支行
银行行号：************
*
****省网上中介服务超市
中选中介服务机构通知书
编号：************
****（****中山分公
司)：
受****市****区大良街道红岗股份经济合作联合社委
托，****企共建助力乡村振兴项目红庙*街道路修
给工程设计（采购项目编码：
*************************），通过****省网上中介服务
超市直接选取进行公开选取并经过项目业主确认，你机构
为本项目的中选中介服务机构，服务金额确定为人民币*
*****圆整（￥**，***.**元）。服务时限为：无要求，
按照合同双方自行约定。
请你机构在接到此通知书之日按照规定，在*个工作日
内与****市****区大良街道红岗股份经济合作联合社接洽
在**个工作日内与****市****区大良街道红岗股份经济合
作联合社按照采购公告确定的内容以及网上报名承诺书有
关内容签订中介服务合同，在合同签订之日起*个工作日内
将合同在****省网上中介服务超市上备案公示（合同中法
定保密的内容应去掉），并依合同约定完成工作。
****市****区公共资源交易中心
****年**月**日
功能介绍
热门关键词： 
换一批
佛山最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
